Договор оказания услуг по благоустройству территории. Договор на работы по благоустройству территории образец
Договор № __
на благоустройство территории
г. Москва ____ _______________ 20 года
ООО «Иванов» , в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Петров П.П. , в лице генерального директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
- Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по благоустройству и обслуживанию территории на объекте Заказчика, находящегося по адресу: 111111, Российская Федерация, Московская область, Энский район, село Энское, улица Энская, 1 (далее — Объект), в соответствии с Планом территории (Приложение № 1 к настоящему Договору), а Заказчик обязуется принимать и оплачивать услуги.
1.2. Перечень услуг по благоустройству территории предусматривается в Сервис-плане по благоустройству территории (Приложение № 2 к настоящему Договору).
1.3. Услуги по благоустройству территории оказываются в объеме, указанном в Заявках Заказчика (форма — Приложение № 3 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по благоустройству территории (Приложение № 4 к настоящему Договору).
1.4. Услуги по обслуживанию территории оказываются в объеме, указанном в Сервис-плане по обслуживанию территории (Приложение № 5 к настоящему Договору), по цене, предусмотренной Расчетом стоимости услуг по обслуживанию территории (Приложение № 6 к настоящему Договору).
1.5. Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:
1.5.1. благоустройство территории – в течение срока, предусмотренного в Заявке,
1.5.2. услуги по обслуживанию газонов – ежемесячно в летний период; а также в весенний и осенний периоды – в отсутствие снежного покрова.
1.6. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора.
- Стоимость услуг
2.1. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:
2.1.1. стоимость услуг благоустройства 1 кв.м. территории составляет ___ рублей, в т.ч. НДС – 18% согласно Расчету (Приложение № 4 к настоящему Договору);
2.1.2. стоимость обслуживания территории составляет _____ рублей, в т.ч. НДС – 18% в месяц, согласно Расчету (Приложение № 6 к настоящему Договору).
2.2. В случае оказания услуг по обслуживанию территории неполный месяц, стоимость услуг рассчитывается пропорционально количеству рабочих дней оказания услуг.
2.3. При увеличении объема обслуживаемых площадей, стоимость услуг по обслуживанию территории может быть увеличена путем подписания дополнительного соглашения в письменной форме в виде двух идентичных экземпляров.
- Порядок и условия расчетов
3.1. Оплата услуг по договору производится Заказчиком в рублях, безналичной форме. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Расчет за оказанные услуги по настоящему договору производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3.3. Оказанные услуги по благоустройству территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг в последний день оказания услуг по благоустройству территории. Услуги по обслуживанию территории принимаются Заказчиком по Акту сдачи-приемки оказанных услуг ежемесячно не позднее 1 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг.
- Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Своими и (или) привлекаемыми силами с использованием своих материалов и оборудования, оказать услуги, предусмотренные Договором;
4.1.2. Назначить ответственное лицо из числа работников Исполнителя, которое осуществляет общее руководство над оказанием услуг на Объекте (ведет учет рабочего времени, координирует работу сотрудников, выдает задания, решает другие организационные вопросы) и проверяет их качество;
4.1.3. Сдавать оказанные услуги Заказчику по Акту сдачи-приемки оказанных услуг согласно п.3.3 настоящего договора;
4.1.4. Безвозмездно в разумный срок устранять недостатки услуг, являющихся предметом настоящего договора, если они произошли по вине Исполнителя вследствие ненадлежащего исполнения обязательств;
4.1.5. В ходе оказания услуг не допускать порчи и ухудшения состояния имущества Заказчика;
4.1.6. Использовать для оказания услуг свой инструмент, гарантировать соответствие оказанных услуг требованиям стандартов, техническим условиям и другим нормативным документам;
4.1.7. Оказывать услуги качественно, согласно утвержденного Сторонами Сервис-плана благоустройства территории (Приложение № 5 к настоящему Договору) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором;
4.1.8. Осуществлять подготовку территории и высаженных на ней многолетних растений к зимнему периоду;
4.1.9. Осуществлять сбор и погрузку мусора;
4.1.10. Выставлять Заказчику не позднее 1-ого числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру, оформленный в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011г.;
4.1.11. Соблюдать требования внутреобъектового и пропускного режимов Заказчика;
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Направлять Заказчику для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;
4.2.2. Самостоятельно выбирать способы оказания услуг;
4.2.3. В случае необходимости, самостоятельно определять и привлекать для оказания услуг (части услуг) третьих лиц. Ответственность за убытки, возникшие в результате участия третьих лиц в исполнении настоящего договора, возлагается на Исполнителя.
4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, уведомив об этом Заказчика не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения, при условии полного возмещения Заказчику убытков.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Назначить лицо, ответственное за взаимодействие с представителем Исполнителя, и довести данную информацию до Исполнителя; при непредставлении данной информации, ответственным лицом считается заместитель директора по снабжению и логистике;
4.3.2. Обеспечить представителям Исполнителя доступ на Объект для контроля и оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а в случае необходимости, на время оказания услуг безвозмездно выдать пропуска;
4.3.3. Обеспечить Исполнителю для целей исполнения обязательств по настоящему договору возможность подключения и безвозмездного пользования электроэнергией, горячим и холодным водоснабжением, освещением, системами канализации, мусоросборниками и т.п., контролировать их бесперебойное функционирование;
4.3.4. Предоставить полную информацию о территории, правилах въезда и выезда, а также других обстоятельствах, влияющих на доступ к объекту и проведению работ. Обеспечить Исполнителю в заранее согласованное время беспрепятственный въезд на территорию участка, а также место и свободный подъезд транспорта для выгрузки необходимых материалов на максимально короткое расстояние от места проведения работ;
4.3.5. Не совершать действий, препятствующих проведению работ и их своевременному завершению;
4.3.6. Предоставить персоналу Исполнителя помещения для раздевалок, хранения инвентаря, материалов и оборудования согласно правилам техники безопасности;
4.3.7. Принимать оказанные услуги в соответствии с п.3.3 настоящего договора. В случае несогласия принять услуги, предоставить письменный мотивированный отказ в трехдневный срок с момента предоставления на подписание Акта сдачи-приемки оказанных услуг;
4.3.8. Оплачивать оказанные услуги в размерах и в сроки, установленные настоящим договором.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Направлять Исполнителю для рассмотрения предложения по повышению эффективности услуг, являющихся предметом настоящего договора;
4.4.2. В любое время проверять ход оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность, и доводить результаты проверок до ответственных лиц Исполнителя;
4.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, в любое время, уведомив об этом в письменной форме Исполнителя за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемого расторжения с условием оплаты фактически оказанных услуг;
4.4.4. Заказать Исполнителю оказание дополнительных услуг путем заключения дополнительного соглашения. Порядок оказания и оплаты дополнительных услуг определяются Сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему договору.
- Ответственность сторон. Разрешение споров
5.1. За несвоевременное оказание услуг по вине Исполнителя Заказчик вправе выставить Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору.
5.2. За несвоевременную оплату услуг Исполнитель вправе выставить Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости услуг по настоящему договору.
5.3. Срок рассмотрения претензии – 30 (тридцать) календарных дней.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему договору, не урегулированные путем переговоров сторон, передаются на разрешение Третейского суда при Торгово-промышленной палате Московской области.
5.5. Простои по вине Заказчика увеличивают сроки оказания услуг на величину, равную продолжительности простоев.
5.6. В случае расторжения настоящего договора по причине невозможности исполнения взятых на себя обязательств Заказчиком, последний возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
- Конфиденциальность
6.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.
6.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
6.3.Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
6.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
6.5. Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом приема-передачи, который подписывается уполномоченными лицами Сторон. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
- Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если наступили обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, климатические или техногенные катастрофы, существенное изменение законодательства, военные операции, блокады, и если эти обстоятельства повлияли на исполнение обязанностей той или иной стороны по настоящему Договору.
7.2. Сторона, которая лишилась возможности исполнения обязательств в связи с действием форс-мажора, обязана уведомить другую сторону в десятидневный срок со дня начала таких обстоятельств.
8.Срок действия договора
8.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по 31 декабря 2014 года.
8.2. В случае если по окончании срока действия настоящего договора будут существовать неисполненные обязательства и не урегулированные расчеты между Сторонами, условия настоящего договора, касающиеся порядка исполнения обязательств, урегулирования расчетов и ответственности Сторон, будут оставаться в силе до момента исполнения все обязательств и урегулирования все расчетов между Сторонами.
9.Заключение, изменение и расторжение настоящего договора
9.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон или по решению суда. Любые соглашения сторон по изменению или дополнению настоящего договора имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и скреплены печатями. К документам, оформленным в письменном виде, относятся и документы, переданные посредством телексной, телетайпной и электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по настоящему договору.
9.2.Документы, доставленные посредством телефаксной связи, имеют юридическую силу при условии подтверждения оригиналами в течение 10 дней после доставки факсом.
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.
9.4.Приложения к настоящему договору:
9.4.1. Приложение №1 — План территории;
9.4.2. Приложение №2 – Сервис-план по благоустройству территории;
9.4.3. Приложение №3 — форма Заявки;
9.4.4. Приложение №4 — Расчет стоимости услуг по благоустройству территории;
9.4.5. Приложение №5 — Сервис-план по обслуживанию территории;
9.4.6. Приложение №6 – Расчет стоимости услуг по обслуживанию территории в месяц;
Адреса и реквизиты сторон
| Заказчик Наименование: ______________________ Юридический адрес: _______________ ОГРН _______________________________ ИНН ________________________________ |
ДОГОВОР
ПОДРЯДА
на выполнение работ
по благоустройству и озеленению территории
04.03.2015 № 72
г. Москва
ограниченной ответственностью ">Общество с ограниченной ответственностью "Бета" , в лице генерального директора Петрова Александра Ивановича , действующ его на основании Устава , именуем ое в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" , в лице генерального директора Уварова Кирилла Васильевича, действующего на основании Устава , именуем ое в дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по благоустройству и озеленению территории (далее по тексту – работы ) на объекте , расположенно м по адресу: г. Москва, ул. Суздальская, д. 28, стр. 2 , а Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика.
1.2. Работы по благоустройству и озеленению территории включают в себя:
1.2.1. Работы по благоустройству и озеленению аллеи:
а) подготовка почвы под посадку цветов;
б) внесение удобрений при посадке цветов в 30 (Тридцати) вазонах;
в) посадка цветов в 30 (тридцати) вазонах;
г) перекопка почвы под 25 (двадцатью пятью) деревьями;
д) улучшение почвы под 53 (пятьюдесятью тремя) деревьями с внесением торфа;
е) перекопка земли под 5 (пятью) группами кустарника;
ж) улучшение почвы под 30 (тридцатью) группами кустарника.
1.2.2. Работы по восстановлению травяного покрытия газонов:
а) устройство газонов с внесением растительной земли толщиной слоя не менее 50 (пятидесяти) сантиметров;
б) посев травы.
1. 3 . Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1. 2 настоящего Договора , собственными силами из материалов Заказчика .
1. 4 . Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их в порядке , установленном настоящим Договором .
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1. Стоимость работ Подрядчика по настоящему Договору составляет 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей без НДС .
2.2. Сумма, указанная в п. 2.1 настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение десяти дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ и получения счета от Подрядчика .
2.3. Оплата Заказчиком Подрядчику суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика.
3 . СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами
следующим образом
:
–
н
ачало работ:
13 апреля 2015 года
;
–
о
кончание работ:
20 апреля
2015 года
.
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работ является исходной для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ в соответствии с п. 7.2 настоящего Договора .
4 . ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, в соответствии с
заданием Заказчика
, и сдать результат выполненных работ Заказчику.
4
.1.
2
. Безвозмездно устранить недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ по настоящему Договору.
4
.1.
3
. Своевременно предупредить Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ.
4
.1.
4
. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение работ при обнаружении:
–
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении работ;
–
иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ;
–
иных обстоятельств,
которые могут
повлечь изменение сроков или стоимости работ.
4
.1.
5
. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательств
о
в оперативно-хозяйст
венную деятельность Подрядчика.
4.1.6.
Представить
Заказчику
в течение пяти дней после выполнения работ
два экземпляра
акт сдачи-приемки работ
, подписанных со своей стороны
.
4
.2. Подрядчик вправе:
4
.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
4
.2.2. Требовать полной и своевременной пр
иемки и оплаты работ Заказчиком.
4.3. Заказчик обязан:
4
.3.1. Принять выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
4
.3.2. Предоставлять Подрядчику по его запросам информацию, необходимую для выполнения работ.
4
.3.3. В случае отступлений от задания Заказчика при выполнении работы, ухудшающих ее результат, немедленно сообщить об этом Подрядчику.
4.3.4. Предоставить материалы, не обремененные правами третьих лиц по отношению к Заказчику и Подрядчику, имеющие сертификаты соответствия требованиям норм и стандартов России.
4.3.5. Обеспечить доставку, приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих к месту выполнения работ материалов, необходимых для выполнения этих работ, и подачу их к местам выполнения работ, а также контроль за качеством материалов.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.4.2. В любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив
Подрядчику
часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, и возместив Подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения настоящего Договора, если они не входят в указанную часть цены работы.
4.4.3. Требовать от Подрядчика расторжения настоящего Договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случае, если вследствие неполноты или недостоверности полученной от Подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.
4.4.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
5
.1. Подрядчик по завершении выполнения работ в сроки, установленные п. 3.1. настоящего Договора,
устно
уведомляет Заказчика о завершении работ, а также представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ и иную необходимую документацию.
5
.2. Заказчик приступает к приемке выполненных работ в срок
не позднее
одного дня
с момента получения
устного
сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.
5
.3. Заказчик в течение
пяти
дней (в случае отсутствия замечаний) обязан отправить Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.
5
.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты. Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами
в дополнительном соглашении к настоящему Договору
.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РИСКИ
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ,
указанного
в
п.
3.1. настоящего Договора
, он уплачивает Заказчику
пени в размере 0,01 процента от стоимости работ за каждый день просрочки
.
6.3. Заказчик вправе удержать сумму
пеней
, указанн
ую
в
п. 6.2
настоящего Договора, из суммы вознаграждения, подлежащего уплате Подрядчику по условиям настоящего Договора.
6.4. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты, установленного в
п. 2.2
настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику
пени в размере 0,01 процента от не оплаченной в срок суммы задолженности за каждый день просрочки
.
6.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения
материалов
несет предоставившая их Сторона.
7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не
отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют
возможности.
7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.
Настоящий Договор вступает в силу с
момента подписания
и действует
до момента завершения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору
.
8.2. Настоящий
Договор
может быть расторгнут досрочно:
8.2.1. По письменному соглашению Сторон.
8.2.2.
В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях
, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.
8.2.3. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением Сторон.
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.
9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они
заказным письмом, по факсу или доставлены лично">посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично
по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение
к запросу котировок
(ценовых предложений)
на право заключения Договора подряда
на проведение работ по благоустройству
внутридворовой территории
ДОГОВОР №
ПОДРЯДА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ВНУТРИДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
г. Якутск «___» _________2013 г.
Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Технопарк «Якутия», именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице _______________________________, действующего на основании ________, с другой стороны,
на основании решения Комиссии по закупкам ГАУ «Технопарк «Якутия» (протокол № _____от «___»__________2013 года) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству территории Заказчика, находящегося по адресу: 6, в соответствии с утверждённым проектом (Приложение) и локальной сметой (Приложение), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по по благоустройству территории, упомянутой в п. 1.1 настоящего договора, собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика в соответствии с Приложениями №1 и №2.
1.3. Работы должны выполняться в соответствии с графиком выполнения работ , являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение).
1.4. Для выполнения указанных пунктами настоящего договора работ Заказчик обязуется передать Подрядчику Приложения №1,2.3 в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.
1.5. Все обусловленные настоящим договором работы должны быть закончены 15 августа 2013 г. (при отсутствии письменного двустороннего дополнительного соглашения о переносе срока сдачи всех видов работ) и сданы Заказчику по акту приемки выполнения работ.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
2.1. Стоимость работ по по благоустройству территории определяется на основании утвержденной локальной сметы с учетом результатов запроса котировок (протокол от "___" ________ N ___) и составляет _________ рублей (__________ руб. __ коп.).
2.2. Указанная в п. 2.1 стоимость работ является твердой договорной и изменению не подлежит, кроме случаев выявления необходимости выполнения не учтенных локальной сметой дополнительных объемов работ, согласованных с Заказчиком.
2.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные дополнительным соглашением сторон (оформленным письменно), оплачиваются Подрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления бюджетных средств.
2.5. Взаиморасчеты за выполненные объемы работ осуществляются по актам формы КС-2 и КС-3.
2.6. Исключением в увеличении стоимости и сроков выполнения работ по благоустройству или одного из этих параметров могут быть форс-мажорные обстоятельства.
2.7. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:
Обязательства Заказчика
3.1. Передаваемая Заказчиком документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
3.2. Подрядчик не несет ответственности за качество документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.
3.3. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику. Изменения оформляются дополнительным соглашением.
Обязательства Подрядчика
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной статьей 2 настоящего Договора, обязуется:
3.4. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.5. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.
3.6. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику .
3.7. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должны излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.
3.8. Нести всю ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору привлеченными субподрядчиками, за координацию их действий.
3.9. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности , охране окружающей среды во время проведения работ, а также установить освещение.
3.10. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
3.11. Осуществить страхование строительных рисков.
3.12. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке работ по благоустройству территории за пределы объекта Заказчика принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.
3.13. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последующих статьях настоящего договора.
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком выполнения работ (Приложение).
4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ по благоустройству территории.
5. ФОРС МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
5.2. Срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик должны обсудить, какие меры надо принять для продолжения или прекращения работ по благоустройству территории.
6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
6.1. Подрядчик за два дня до начала приемки извещает Заказчика о готовности отдельных и скрытых работ.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.3. Заказчик назначает своего представителя на объекте благоустройства, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и документации.
7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ
7.1. Приемка объекта после завершения работ по благоустройству территории осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.
7.2. Приемка объекта производится в течение пяти дней после даты получения Заказчиком извещения Подрядчика о его готовности.
8. ГАРАНТИИ
8.1. Подрядчик гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным сертификатам, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
Качество выполненных всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами и техническими условиями;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;
Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 год с момента подписания сторонами акта о приемке объекта после выполненных работ.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать на объект своего представителя не менее чем за 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
8.3.При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
9. АРБИТРАЖ
9.1. Стороны прилагают максимальные усилия для урегулирования возникающих разногласий исключительно путем переговоров. При невозможности устранения разногласий путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд в порядке, установленным законодательством РФ.
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% сметной стоимости работ за каждый день просрочки, но не более одного месяца.
10.3. При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за его счет устранить дефекты своими силами и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов плюс штраф за неисполнение в размере 5% от стоимости Договора.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
Систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего за собой увеличение сроков окончания работ более чем на 3 недели;
Систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;
Аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. В случаях требующих действующим законодательством РФ, для заключения настоящего договора Подрядчик обязан представить лицензию на право осуществления строительной деятельности.
12.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.
12.3. При выполнении настоящего договора руководствуются нормами федерального законодательства и законодательства Республики Саха (Якутия).
12.4. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.5. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах (по одному для каждой из сторон).
12.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
12.7. Срок окончания настоящего договора - __________ 201_ г.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор оказания услугпо озеленению
№ __________
г. Москва«___» ______ 20__г.
ООО ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице Генерального директора ___________, действующего на основании Устава, с одной стороны,и
ООО «__________», именуемое в дальнейшем «Заказчик» , в лице Генерального директора __________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказывать услуги по оформлению интерьера помещений (объектов) Заказчика декоративными растениями, далее именуемое «озеленение», в соответствии с условиями настоящего Договора и согласованной сторонами Сметой, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг и своевременно оплачивать вышеуказанные услуги.
1.2. Услуги по озеленению производятся на объекте, расположенном по адресу, указанному Заказчиком в приложении к настоящему договору.
2.СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГ
Исполнитель обязуется выполнять следующие услуги, указанные в приложениях к настоящему договору:
2.1. Закупка, поставка и посадка растений на объекте.
2.2. Закупка и поставка кашпо под растения.
2.3. Закупка и поставка расходных материалов (грунт, керамзит и т.д.).
3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязуется :
3.1.Оказыватьуслуги в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениях к настоящему Договору.
3.2. Обеспечивать при оказании услуг выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.
3.3. Сдавать Заказчику оказанные услуги по акту выполненных работ с указанием их стоимости.
4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязуется :
4.1.Принимать у Исполнителя оказанные услуги по акту.
4.2.Оплачивать Исполнителю стоимость оказанных услуг в размере и порядке, предусмотренном Приложениями к настоящему договору.
5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия договора устанавливается с __________ г. по ___________ г.
5.2. В случае если за месяц до окончания календарного года не от одной из сторон не поступит уведомление о расторжении настоящего договора, договор считается продленным на следующий календарный год. Количество продлений не ограничено.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг, указанную в Приложения к настоящему Договору, в порядке и на условиях определенных в приложенияхк настоящему договору.
4.2. Стороны подписывают акт сдачи-приемки оказанных услуг по факту их исполнения.
7.ГАРАНТИИ
Исполнитель гарантирует:
Надлежащее качество используемых материалов,
Качество оказанияуслуг в соответствии с действующими нормами и Сметой;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.2. Еслидействиеобстоятельствнепреодолимойсилы продолжается более 6 (шести) месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора.ЕслисоглашениеСторонаминедостигнуто, любаяизСторонвправеводностороннемпорядкерасторгнуть настоящийдоговорпутемнаправлениязаказнымписьмомдругой Стороне соответствующего извещения.
9.ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в следующих случаях:
- задержки Исполнителем сроков сдачи услуг более чем на5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
- систематического несоблюдения Исполнителем требований Заказчика по качеству оказанных услуг.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика;
- неисполнения Заказчиком условий Договора в части нарушения порядка взаиморасчетов, оговоренных в ст.6 Договора;
- консервации или остановки Заказчиком приема оговоренных услуг по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок более чем 5 дней.
10.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры по поводу исполнения настоящего договора или в связи с ним разрешаются путем переговоров сторон, а при не достижении соглашения - в Арбитражном суде г. Москвы.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор N ______
на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории
г. _________________ "___"________ ___ г.
___________________________________, именуемое в дальнейшем "Заказчик",
(наименование юридического лица)
в лице _________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
____________________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в
(наименование или Ф.И.О.)
лице ___________________________________________, действующего на основании
(должность, Ф.И.О.)
_________________________________________________, с другой стороны, вместе
именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома (или: ____________), расположенного по адресу: ___________________ (далее - "объект"), в соответствии с Графиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. В комплекс работ по настоящему Договору входят:
Благоустройство дворовой территории (замощение, асфальтирование, озеленение, размещение мобильного озеленения, малых архитектурных форм, создание элементов сопряжения поверхностей, расстановка урн, малых контейнеров для мусора, монтаж, подключение осветительного оборудования, размещение носителей информации, устройство ограждений, дровяных сараев); оборудование детских, спортивных (кроме стадионов) и хозяйственно-бытовых площадок; разборка временных и аварийных строений;
Осмотр двора объекта в целом и отдельных элементов его благоустройства, в том числе инженерных систем (водоснабжения, водоотведения, освещения, сигнализации, охраны и т.д.);
Уборка строительного мусора после строительства, прокладки коммуникаций, дренажей;
Оценка состояния асфальтобетонного (асфальтового) покрытия, проездов, тротуаров, отмосток, щебеночных и обрезиненных площадок, садовых дорожек, оборудования детских площадок;
Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек и площадок;
Полная или частичная замена морально и физически устаревших отдельных элементов благоустройства;
Прочистка дворовой канализации, дренажа;
Ремонт, укрепление, замена отдельных участков ограждений и оборудования детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок, дворовых уборных, мусорных ящиков, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников и т.д.;
Оборудование площадок для выгула животных;
Расстановка малых форм архитектуры;
Перепланировка придомовой территории и двора с выделением участков зеленых насаждений; оборудование площадок, приспособленных для отдыха, общения, любительских и физкультурно-оздоровительных занятий инвалидов; реконструкция пешеходных дорог и входов в подъезды жилых домов; размещение стоянок и гаражей для индивидуальных транспортных средств инвалидов;
Устройство приобъектных автостоянок; оборудование участков длительного и кратковременного хранения автотранспортных средств;
Установка различных по высоте металлических ограждений;
Использование крыш подземных и полуподземных сооружений под размещение спортивных, детских площадок (малые игровые устройства) и озеленение (газон, кустарник с мелкой корневой системой) - при этом расстояние от вышеуказанных площадок до въезда-выезда и вентиляционных шахт гаражей должно быть не менее 15 м с подтверждением достаточности расстояния соответствующими расчетами уровней шума и выбросов автотранспорта.
1.3. Благоустройство двора объекта осуществляется в соответствии с Проектом и рабочей документацией, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложения N __ и N __), разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком с учетом особенностей благоустройства участков жилой застройки при их размещении в составе исторической застройки (на территориях высокой плотности застройки, вдоль магистралей, на реконструируемых территориях).
1.4. При исполнении Договора Стороны руководствуются:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденными Приказом Минрегиона России от 28.12.2010 N 820;
Материалами и результатами обследования земельного участка двора объекта от "__"_____ ___ г. N _____.
Картой-схемой расположения земельного участка двора с указанием его площади, конфигурации, расстояний от производственных, опасных объектов, подъездных путей и дренажных сетей, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N __).
1.5. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:
Предоставить Подрядчику воду и электроэнергию, а также посадочный материал, формы малой архитектуры, расходные материалы для устройства элементов благоустройства в соответствии со Спецификацией (Приложение N __);
Обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к объектам;
Уведомлять Подрядчика об ____________________________________________ (аварии, непредвиденные обстоятельства и т.д.) на объекте не позднее ______ с момента их происшествия.
1.6. Для выполнения работ Подрядчик использует следующее сырье и материалы: ______________________________. Стоимость таких сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.
Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.
1.7. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).
1.8. Начальный, промежуточные и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N ___).
1.8.1. Дата начала работ: "___"_________ ____ г.
1.8.2. Промежуточные сроки - "___"___________ ____ г., "___"_____ ____ г.
1.8.3. Дата окончания работ: "___"_________ ____ г.
1.9. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.
2. Цена работ. Порядок оплаты
2.1. Цена работ, указанных в п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, согласована Сторонами в Смете работ (Приложение N __ к настоящему Договору) и включает стоимость разработки рабочей документации.
2.2. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных работ в следующем порядке: __________ в следующие сроки: _________________.
2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
3. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
3.1. После завершения благоустройства каждого объекта Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение N __) с приложением следующих подтверждающих документов: _________________________.
3.2. Приемка объектов благоустройства проводится в течение ____ дней со дня получения соответствующего Акта выполненных работ.
3.3. Не позднее ___ рабочих дней, следующих за днем получения Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение N ___), Заказчик рассматривает результаты и направляет Подрядчику либо подписанный Акт выполненных работ (Приложение N __), либо мотивированный отказ от принятия результатов работ с перечнем выявленных недостатков с предложениями о выполнении необходимых доработок и сроках устранения недостатков.
3.4. В случае отказа Заказчика от принятия результатов работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, устранить указанные недостатки или произвести доработки за свой счет.
3.5. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов для проверки соответствия установленным требованиям качества выполненных Подрядчиком работ.
3.6. В случае получения от Заказчика Акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный Акт выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
4.1.3. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.
4.1.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.1.6. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к работе или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
4.1.7. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.1.8. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора представить Подрядчику задание Заказчика.
4.2.2. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. 1.5 настоящего Договора.
4.2.4. Не позднее _________ с момента получения от Подрядчика документов, перечисленных в пп. 4.4.1 настоящего Договора, направить Подрядчику подписанные документы или представить мотивированные возражения по существу.
4.2.5. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с пп. 4.4.3 настоящего Договора дать соответствующие указания Подрядчику не позднее ________ после получения сообщения.
4.2.6. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) с участием Подрядчика, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику и согласовать с ним сроки и порядок исправления обнаруженных недостатков.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ.
4.3.3. Привлекать в целях выполнения отдельных работ по настоящему Договору субподрядчиков, при этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия и/или бездействие субподрядчиков как за свои собственные.
4.3.4. При неисполнении Заказчиком обязанности оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы.
4.3.5. В случаях когда исполнение работы по Договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в Договоре цены с учетом выполненной части работы.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Не позднее ______ с момента получения задания Заказчика приступить к составлению рабочей документации, Сметы работ и Графика выполнения работ. Указанные документы должны быть составлены не позднее "___"________ ___ г. и направлены Заказчику на утверждение.
4.4.2. Не позднее ______ с момента утверждения Заказчиком документов, указанных в пп. 4.4.1 настоящего Договора, приступить к выполнению работ, предусмотренных п. п. 1.1 и 1.2 настоящего Договора, и выполнить их в сроки, согласованные Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение N __). Работы должны быть выполнены Подрядчиком не позднее "___"________ ___ г.
4.4.3. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты работ или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и сообщить об этом Заказчику в течение ________ (_________________) часов после приостановления оказания работ и возобновить работы по получении соответствующих указаний Заказчика.
4.4.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и повышении стоимости работы Подрядчик обязан предупредить об этом Заказчика в срок __________.
4.4.5. Своевременно и качественно выполнить работы.
4.4.6. Учитывать все указания Заказчика по поводу выполнения работ.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Графиком выполнения работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере ______ (_________) рублей за каждый день просрочки.
5.3. В случаях если работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий настоящего Договора и задания Заказчика, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для использования в целях настоящего Договора, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:
а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.
Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, а именно: чрезвычайными ситуациями, войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром.
6.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору в срок ____________.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров.
7.2. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия и порядок расторжения Договора
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления другой Стороны о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.
8.3. Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
9. Прочие условия
9.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.3. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.