Договор на разработку дизайн-проекта. Шаблон договора между фрилансером и заказчиком Оказание дизайнерских услуг

Договор №_____

на разработку дизайн - проекта интерьера

г. Красноярск «__» ________ 201_ года

Полатовский Сергей Николаевич, паспорт 07 99 124037, выдан ОВД Октябрьского района г.Красноярска 15.12.1999г., именуемый в дальнейшем Заказчик , с одной стороны, и Управляющий «Студией Современного Ремонта» - индивидуальный предприниматель Кулешов Игорь Викторович, действующий на основании Свидетельства 24№006239146, именуемый в дальнейшем Исполнитель , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор ) о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей настоящего Договора, указанные ниже термины, будут обозначать или пониматься следующим образом:

Дизайн-проект - комплекс услуг, описанных в п.2.3 Договора, по разработке концепции (концептуального решения) художественного оформления интерьера, включающий создание эскиза дизайн-проекта и разработку проектной документации.

Концептуальное решение - это несколько вариантов эскиза, наглядно иллюстрирующего принципы объёмно-пространственной и цветовой организации помещения.

Эскиз дизайн-проекта - цветной эскиз (рисунок) объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта концептуального решения, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация - все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.п., а также ведомость материалов, рекомендуемых для использования при реализации Эскиза дизайн-проекта (без указания их цен).

Планировочные решения - варианты перепланировки помещения.

Документация - планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация.

Цена договора - сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект.

Акт - акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.

Задание на дизайн-проект -письменно оформленное и утвержденное Заказчиком задание по установленной форме (Приложением №1 к Договору), в котором содержатся все требования к дизайн-проекту, а также все необходимые данные и документы для выполнения дизайн-проекта (задание на выполнение проектных работ может быть по поручению Заказчика подготовлено Исполнителем). В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком (п.1. ст. 759 ГК РФ).

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения (квартиры), общей площадью 110,58 кв. м., находящегося по адресу:

г.Красноярск, ул ул. Вильского, д.18 «а» – кв.7

1.2. Виды работ, объем и содержание проектной документации, стоимость работ, график выполнения работ, являющиеся предметом настоящего Договора, определены техническим заданием на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору), составом дизайн-проекта (Приложение №2 к Договору), стоимостью услуг по разработке дизайн-проекта (Приложение №3 к Договору), графиком выполнения работ (Приложение №4 к Договору).

1.3. Работы, не учтенные в Приложениях № 1, 2, 3,4 настоящего договора, выполняются на основании дополнительных соглашений к Договору.

2. Сроки и порядок выполнения работ

2.1. Исполнитель приступает к выполнению работ с момента (даты) получения аванса со­гласно п. 3.5.1 настоящего договора.

2.2. Срок выполнения дизайн-проекта/ эскизного проекта (нужное подчеркнуть ): ___() рабочих дней.

2.3. Исполнение дизайн-проекта осуществляется в соответствие с заданием на дизайн-проект и включает в себя комплекс следующих услуг:

2.3.1 Обмеры помещения и предоставление планировочных решений.

2.3.2. Разработка эскиза дизайн-проекта.

2.3.3. Разработка проектной документации к дизайн-проекту.

2.4. Документация к каждой из вышеперечисленных услуг письменно согласовывается с Заказчиком.

2.5 Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения (корректировки) исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта, производится в заранее (за 1 день) согласованное Сторонами время.

2.6. Рабочие дни, в течение которых проектная документация находится на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п.2.2. настоящего договора.

2.7. По соглашению Сторон Договор может быть продлен на новый срок.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим Договором, составляет . НДС не облагается.

3.2. Указанная в п. 3.1 сумма является договорной ценой на весь период действия настоящего Договора, и может быть пересмотрена только в случае изменения объема работ по независящим от Исполнителя причинам.

3.3. Цена Договора включает в себя однократное выполнение услуг, указанных в п. 2.1 Договора на основании задания на разработку дизайн-проекта (Приложение №1 к Договору).

3.4. Договорной ценой не учтены расходы, связанные со стоимостью услуг сторонних организаций по рассмотрению и согласованию (при необходимости) проектной документации.

3.5. Оплата по договору производится в следующем порядке:

3.5.1. В день подписания настоящего Договора Заказчик выплачивает Исполнителю Аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к обмерам помещений и работам над эскизом дизайн-проекта.

3.5.2. В день утверждения эскиза дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в сумме 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель приступает к работам над Проектной документацией дизайн-проекта.

3.5.3. В день подписания Сторонами Акта сдачи-приемки дизайн-проекта Заказчик выплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 00 000,00 (__________________________________________________) рублей 00 копеек (НДС не облагается), а Исполнитель передает на разработанный дизайн-проект комплект документов согласно Приложению№ 2 к настоящему Договору.

4. Обязательства Сторон

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. В установленный Договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн–проект помещения, разработанный на основе Приложений №1, 2,3,4 к Договору.

4.1.2. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению условий настоящего Договора.

4.1.3. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в проектную документацию, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ.

4.1.4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества и полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия её условиям настоящего Договора.

4.2. Исполнитель вправе привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему Договору.

4.3. Исполнитель вправе досрочно завершить работу с согласия Заказчика, при условии выполнения ее качественно и в полном объеме.

4.4. Исполнитель имеет право на фото- и видео съемку реализованного интерьера без указания выходных данных Заказчика и с предварительного разрешения Заказчика.

4.5. Исполнитель имеет право на публикацию реализованного интерьера без указания адреса объекта и с предварительного разрешения Заказчика.

4.6. Заказчик обязуется :

4.6.1. Передать Исполнителю до начала работ план помещения (выкопировку из технического паспорта/строительного проекта).

4.6.2. Обеспечить, в согласованное Сторонами время, доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.3. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.6.4. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.6.5. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения (корректировки) дизайн-про­екта в течение 3 (трех) дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения. В случае если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему Договору автоматически продляется на срок задержки принятия решения Заказчиком.

4.7. Заказчик вправе назначить уполномоченное лицо, на основании доверенности, для представления его интересов по настоящему Договору.

4.8. Заказчик обязан предупредить письменно Исполнителя о своем предполагаемом длительном (более 15 дней) отсутствии по адресу, указанному в настоящем Договоре и назначить на время своего отсутствия лицо, уполномоченное (с правом подписи), представлять интересы Заказчика по настоящему Договору.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме и в сроки определенные в Приложениях №1, 2, 3,4 к настоящему Договору.

5.2. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ (этапа) не позднее 1-го дня, следующего за датой окончания работ.

5.3. Заказчик обязан получить разработанную проектную документацию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

5.4. В сроки, установленные разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель передает Заказчику акт сдачи–приемки выполненных работ (этапа) с приложением 2 (Двух) экземпляров проектной документации.

5.5. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя дизайн–проекта или иных материалов, предусмотренных настоящим Договором, произвести инспекцию результатов и подписать Акт сдачи–приемки работ, либо дать мотивированный отказ от приемки.

5.6. По истечении 5 (Пяти) рабочих дней, определенных п.5.5 настоящего Договора для приемки выполненных работ, при отсутствии подписанного Акта сдачи–приемки и мотивированного отказа от приемки работ, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате на основании односторонне оформленного Акта сдачи–приемки работ.

5.7. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к Договору.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный по настоящему Договору, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы Договора.

6.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты разработанной документации (п. 3.5Договора) он выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5% от суммы Договора.

7. Форс–мажор

7.1. Стороны не несут ответственности, в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс–мажор): военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.п.

7.2. Наступление форс–мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по Договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс–мажорные обстоятельства, если Стороны не договорились об ином.

7.3. Освобождение какой–либо из сторон от ответственности вследствие действия форс–мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненад­лежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоя­тельств.

7.4. Если действие форс–мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 (Тридцать) дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

8. Срок действия и порядок расторжения Договора

8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения Договора по соглашению Сторон, Договор прекращает свое действие по истечении 10 (Десяти) рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжения настоящего Договора. При этом (в указанный выше период) Стороны должны произвести окончательные взаиморасчеты.

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора. При расторжении настоящего Договора Заказчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

8.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, предупредив письменно Исполнителя за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего Договора, а именно:

Не приступил к работам в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента внесения аванса Заказчиком;

Не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем Договоре.

8.5. При расторжении настоящего Договора по вине Заказчика, Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего Договора.

8.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 10 (Десять) рабочих дней до даты расторжения Договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего Договора:

Нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. 3.5. настоящего Договора;

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. 4.6 настоящего Договора;

Отсутствие Заказчика или уполномоченного представителя без уважительной причины, подтвер­жденной документально, по указанному в настоящем Договоре адресу в течение 15 (Пятнадцати) дней.

9. Общие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. Разногласия по Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

Бланк документа «Договор на выполнение дизайнерских работ» относится к рубрике «Договор бытового, арендного, строительного подряда». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.

Договор на выполнение дизайнерских работ

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполняет дизайнерские работы в помещении Заказчика, расположенное по адресу: [вписать нужное] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязан принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

2. Порядок выполнения работ и осуществления расчетов

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю Техническое задание (Приложение N [вписать нужное]), подписанное уполномоченным представителем, а также другие материалы, необходимые для выполнения данного Технического задания.

2.2. Срок исполнения работ [вписать нужное] календарных дней с момента перечисления Заказчиком суммы предоплаты, указанной в п. 2.3. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Общая стоимость работ по Договору согласно Техническому заданию составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

2.4. Заказчик производит предоплату за выполнение работ в размере [значение] процентов от суммы, указанной в п. 2.3. настоящего Договора.

2.5. Оставшаяся сумма выплачивается Заказчиком после выполнения Исполнителем работ в полном объеме и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.6. Заказчик перечисляет денежные средства, указанные в п. 2.5. настоящего Договора, не позднее [значение] дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и предоставить результаты работ в установленный срок Заказчику. Качество работ должно соответствовать требованиям Технического задания Заказчика;

3.1.2. незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. расторгнуть настоящий Договор, если Заказчик своевременно не обеспечит его необходимыми материалами и информацией для производства работ, а также в установленный срок не перечислит суммупредоплаты, указанную в п. 2.4.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. принять и оплатить результат работ, выполненных Исполнителем, в порядке и сроки, предусмотренные Договором;

3.3.2. предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее [значение] дней с момента подписания сторонами Договора;

3.3.3. рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. досрочно расторгнуть настоящий Договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае нарушения Исполнителем срока, указанного в п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере [значение] процентов от стоимости работ за каждый день просрочки, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работ, указанного в п. 2.5. настоящего Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере [значение] процентов от суммы задолженности, а также возместить все убытки, причиненные ненадлежащим исполнением, не покрытые неустойкой.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения и других стихийных бедствий, решений государственных органов, непосредственно влияющих на исполнение обязательств по настоящему Договору и если эти обстоятельства возникли после подписания настоящего Договора.

7. Прочие условия

7.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

7.2. Все споры и разногласия сторон по возможности будут разрешаться путем переговоров. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд [наименование суда, в котором подлежит рассмотрению спор].

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

7.4. Приложения к договору:

[вписать нужное]

8. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

План-задание на дизайнерский проект

(К Договору на выполнение дизайнерских работ)

[число, месяц, год]

Адрес помещения: [вписать нужное]

Наименование помещения: [вписать нужное]

Общая площадь: [значение] кв. м.

Цель проекта: [вписать нужное]

Требования к помещению для проведения дизайнерских работ: [вписать нужное]

Требования к дизайн-проекту: [вписать нужное]

Состав дизайн-проекта:

1. Обмерный план

2. Монтажный план

3. План раскладки паркета

4. Раскладка керамической плитки по полу

5. Раскладка керамической плитки по стенам

6. План размещения электрического оборудования с привязкой розеток и выключателей

7. План потолка с расстановкой освещения

8. Аксонометрические чертежи, развертки стен

9. Спецификация отделочных и декоративных материалов

10. Спецификация мебели, аксессуаров

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]

Акт сдачи-приемки результатов работы

к Договору на выполнение дизайнерских работ

г. [наименование населенного пункта] [число, месяц, год]

[Наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны, и [наименование юр. лица] в лице [должность, Ф. И. О. уполномоченного лица], действующего на основании [правоустанавливающий документ], именуемого в дальнейшем "Исполнитель", с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.

1. Исполнитель выполнил следующие дизайнерские работы, предусмотренные договором на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год] в соответствии с Техническим заданием Заказчика, являющимся неотъемлемой частью договора: [вписать нужное] и передал результат выполнения работ Заказчику.

2. Заказчик принял следующие выполненные работы по договору на выполнение дизайнерских работ N [вписать нужное] от [число, месяц, год]: [вписать нужное]

3. Качество выполненных работ соответствует Техническому заданию, выданному Заказчиком Исполнителю. Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется.

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон:

Заказчик Исполнитель

[вписать нужное] [вписать нужное]

[вписать нужное] [вписать нужное]



  • Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.

Тонна фотографий из портфолио дизайнеров просмотрена, дизайнер-исполнитель выбран, по стоимости договорились, а что же дальше? А дальше в обязательном порядке заключаем договор. На что же стоит обратить внимание как клиенту, так и дизайнеру при подписании договора? Рассказывает юрист .

1. Предмет договора

Как правило, на каждую дизайнерскую услугу – проектирование, авторский надзор, комплектацию – заключается отдельный договор, поскольку у каждого такого договора свой режим исполнения и оплаты. Однако закон не запрещает объединить все услуги в один договор и закрепить все права и обязанности в одном документе.

Поскольку работа дизайнера очень индивидуальна, а законодательно процедура создания дизайна интерьера не закреплена, то каждая услуга должна быть описана в договоре максимально подробно и детально. Из текста договора должно быть однозначно понятно, что такое, например, комплектация объекта и что входит в эту услугу. Кроме того, он должен содержать подробный перечень услуг, работ и чертежей, выполняемых в рамках договора.

2. Техническое задание

Самый важный элемент договора на создание дизайн-проекта, на мой взгляд, это техническое задание (иногда дизайнеры называют его «бриф»). Поскольку именно техническое задание является основой, «поручением» клиента, его требованиями к будущему интерьеру.

Однако парадокс в том, что зачастую видение интерьера рождается в процессе самой работы и многие требования заказчика пересматриваются и меняются на последующих этапах.

Чтобы избежать конфликта или непонимания в дальнейшем, необходимо любое такое изменение в техническом задании фиксировать документально либо отражать в переписке (но только в том случае, если возможность использования конкретных адресов электронной почты для направления уведомлений и изменения условий договора предусмотрена в тексте договора).

Нечеткое и неконкретное техническое задание, состоящее из общих вопросов, также может послужить источником разногласий. Например, на практике суд признал недоказанным факт передачи результата работ, поскольку задание было неконкретным и не было ясно, соответствует ли результат работ техническому заданию.

3. Сроки

Особое внимание следует уделить срокам в договоре. При этом обоюдно важно для каждой из сторон отказаться от установки минимальных сроков.

Если вы дизайнер, подумайте, стоит ли привлекать заказчика сжатыми сроками или лучше взять запас на непредвиденные обстоятельства. Учитывайте, что ответственность за нарушение сроков очень серьезная – ведь если ваш клиент физическое лицо, то применяются штрафы, предусмотренные Законом о защите прав потребителей, а не нормы о договорной ответственности. Это касается и промежуточных сроков, если этапы ваших работ также зафиксированы в договоре с указанием времени их реализации.

Если же вы заказчик, учитывайте, что в указанные сроки вам придется рассмотреть несколько вариантов перепланировки и расстановки мебели, эскизов с концепцией будущего интерьера и остановиться только на одном из них. Вы уверены, что вам будет достаточно времени для принятия такого важного решения?

Чтобы не затягивать процедуры и избежать нарушения сроков, желательно прописать в договоре на проектирование конкретные сроки согласования заказчиком интерьерных решений или предусмотреть приостановление работ на время согласования.

4. Качество работ

Что же в итоге получит заказчик? Каким требованиям должен соответствовать дизайн-проект и какие документы в обязательном порядке должен содержать?

К сожалению, конкретные требования к дизайн-проектам законодательно не установлены, поскольку деятельность дизайнера носит в основном творческий и авторский характер. ГОСТы и СНиПы, регламентирующие проектную деятельность, относятся в большей степени к строительному проектированию и применяются чаще всего к общественным помещениям.

Поэтому состав и качество дизайн-проекта определяется в большей степени соглашением и договоренностями сторон, чем какими-либо установленными нормами. Зачастую дизайнер предоставляет клиенту образец дизайн-проекта для понимания того, что в итоге получит заказчик и в каком виде будут переданы оговоренные чертежи и документы.

Однако в любом случае при разработке планировочных решений дизайнер обязан соблюдать строительные нормы, касающиеся организации пространства – местные законодательные акты о переустройстве или перепланировке жилых и нежилых помещений, требования к помещениям, содержащим газовые приборы, особенности размещения отопительных приборов и иные нормы.

С развитием интернет-сервисов готовых дизайн-проектов дизайнеры стали реже передавать заказчику исключительные права на созданный дизайн интерьера, оставляя для себя возможность повторной продажи проекта. Как правило, условие о передаче авторских прав влияет на стоимость услуг дизайнера – требование заказчика в полном объеме передать исключительные права на дизайн интерьера и не копировать его в других заказах может увеличить стоимость проекта.

Поэтому будет справедливо и юридически правильно сразу в договоре определить распределение прав заказчика и дизайнера в отношении результата интеллектуальной деятельности дизайнера.

на разработку дизайн-макетов и верстку

г. Тюмень

2010 г.

Именуемое в дальнейшем «Исполнитель», . Н., действующего на основании Устава, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в совокупности именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (в дальнейшем - «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность осуществить для Заказчика разработку дизайн-макетов страниц для интернет-ресурса и верстку разработанных макетов.

1.2. Технические требования к макетам и верстке, являющиеся предметом Договора определены в «Техническом задании» (Приложение), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Стоимость и порядок оплаты определяются в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.5. При увеличении объемов и/или интервалов оказываемых услуг, либо при необходимости оказания дополнительных услуг стоимость и сроки настоящего договора корректируются соответствующими дополнительными соглашениями Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Исполнитель берет на себя следующие обязательства:

2.1. Разработать дизайн-макеты страниц интернет-ресурса и произвести их верстку в соответствии с «Техническим заданием» и «Календарным планом».


2.2. Передать разработанные макеты в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям и сверстанные страницы в предусмотренном настоящим договором порядке.

Заказчик берет на себя следующие обязательства:

2.3. Предоставить Исполнителю всю необходимую информацию, материалы для выполнения работ по разработке дизайн-макетов и их верстке в соответствии со сроками, указанными в «Календарном Плане», при этом сроки отсчитываются с момента заключения настоящего договора.

2.4. Принимать выполненные Исполнителем работы по Акту сдачи-приемки в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.5. Оплачивать счета в соответствии с условиями, предусмотренными в приложении №3 к настоящему Договору.

2.6. Разрешить Исполнителю использовать название компании Заказчика в списке клиентов Исполнителя.

Исполнитель вправе:

2.7. Пересмотреть сроки и стоимость выполнения работ, в случае усложнения Заказчиком требований к «Техническому заданию» (увеличение объема информации, изменение концепции), сверх изложенных в Приложении 1 к настоящему Договору.

2.8. Использовать программные разработки, созданные в рамках работ по данному Договору, в своих последующих работах.

2.9. Исполнитель имеет право для выполнения отдельных работ привлекать 3-х лиц (подрядчиков) на договорной основе при сохранении этими лицами условий коммерческой тайны .

Заказчик вправе:

2.10. При появлении в процессе разработки дизайн-макетов и их верстки новых задач, идей и решений направлять Исполнителю необходимые изменения в «Технические требования» (Приложение 1), после согласования с Исполнителем сроков производства работ, порядка их выполнения и дополнительной оплаты.

2.11. Самостоятельно осуществлять модификацию и адаптацию разработанных макетов и сверстанных страниц после их передачи.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Предоставление услуг по разработке дизайн-макетов и их верстке начинается с момента подписания данного Договора.

3.2. Разработанные Исполнителем макеты и сверстанные страницы передается Заказчику в соответствии со сроками, определенными Сторонами в «Календарном плане». Под передачей макетов и страниц понимается передача готовых результатов (файлов) на носителе информации.

3.3. Передача выполненных этапов работ оформляется двусторонними Актами с указанием в них реализованных решений. Срок подписания Актов не позднее 3-х (трех) дней с момента представления Заказчику.

3.4. Если предоставленный вариант не устраивает Заказчика, он формулирует для Исполнителя (письменно или посредством электронной почты) свои замечания или предложения. Исполнитель в течение 10 (десяти) дней с момента предоставления варианта предоставляет Заказчику для утверждения либо новый вариант, либо исправленный дизайн-макет. Срок выполнения работ увеличивается пропорционально на соответствующее число дней.

3.5. Техническое задание может уточняться в процессе разработки только по обоюдному согласию, причем в случае предоставления дополнительных материалов, усложнения, увеличения объема, и т. п. Стороны заключают дополнительное соглашение, регламентирующее стоимость и порядок оплаты Заказчиком дополнительных работ.


3.6. Работы по созданию дизайн-макетов и их верстке в соответствии с утвержденной Концепцией начинаются после предоставления Заказчиком всех необходимых материалов.

3.7. В течение 5 (пяти) дней с момента передачи Исполнителем готовых макетов и сверстанных страниц Заказчику, при отсутствии претензий последнего по исполнению работ, Заказчик обязан принять результат выполненных работ. Передача готового результата оформляется двусторонним Актом сдачи-приемки работ, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.8. При непредставлении Заказчиком информации или претензий по результатам работ по договору в течение 3-х (трех) дней с момента передачи ему Исполнителем макетов, выполненные работы по этапу или по договору в целом считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате в порядке и сроки, установленные настоящим договором.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Заказчик самостоятельно отвечает за содержание информации предоставленной для выполнения работ по настоящему Договору, за ее достоверность, чистоту от претензий третьих лиц и правомерность ее распространения (наличие авторских, смежных, промышленных и других прав).

4.2. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета, Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить работы по данному Договору до погашения задолженности.

4.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ он уплачивает по требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

4.4. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий, вытекающих из настоящего Договора или Приложений связанных с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров между собой. В случае недостижения согласия спор рассматривается в Арбитражном суде г. Тюмени.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств.

5.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Стороны, заключившие настоящий договор, обязуются обеспечить конфиденциальность информации, обладающей коммерческой ценностью. К указанной информации относятся сведения, касающиеся условий технического задания и планов выполнения этапов работ, хода исполнения договорных обязательств по разработке и передаче файлов, суммы и порядка оплаты выполненных работ, сведения включающие практический опыт специалистов, участвующих в реализации настоящего договора. Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомление с ними третьих лиц без взаимной договоренности.

6.2. Условия коммерческой тайны сохраняются в течение 5-ти (пяти) лет с момента завершения работ.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде с согласия обеих сторон и действительны только при наличии подписи уполномоченных представителей.

7.2. Вносимые в договор дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение недели со дня получения извещения об этом и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3. Действие настоящего договора может быть прекращено в следующих случаях:

7.3.1. В случае неоплаты выставленных счетов Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения счета. В свою очередь такое расторжение не освобождает Заказчика от выплат всех долгов.

7.3.2. В случае полного невыполнения работ вследствие форс-мажорных обстоятельств.

7.3.3. По обоюдному согласию сторон, с предварительным письменным уведомлением не менее чем за 30 дней.

7.4. В случаях расторжения Договора по причинам, отличным от перечисленных выше, вопросы перерасчетов и выплат решаются по соглашению Сторон.

8. СРОКИ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все извещения и сообщения, посланные в связи с выполнением настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде на русском языке и считаются правильно оформленными, если они были посланы заказным письмом посредством факсимильной связи, или доставлены курьером по фактическому адресу сторон.

9.3. Настоящий договор написан и подписан в г. Тюмени, с передачей оригинальной копии каждой стороне. Обе копии оригинала имеют равную юридическую силу.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Техническое задание на разработку дизайн-макетов и верстку

В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется разработать ___ (__________) дизайн-макета(ов) страниц для интернет-ресурса в формате PSD (Adobe Photoshop) с разбивкой по слоям со следующим содержанием:

§ Главная страница с предложение дня;

§ Страница со списком предложений;

§ Детальная страница с предложением;

§ Страница оплаты.

А также, произвести верстку разработанных дизайн-макетов.

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Календарный план разработки дизайн-макетов и верстки

ПОДПИСИ СТОРОН

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Договору на разработку дизайн-макетов и верстку

№ __ от ______________ 2010 г.

Стоимость и порядок оплаты

1. Общая стоимость работ по разработке дизайн-макетов и верстке составляет __________________ (_________________________________) рублей.

2. Авансовый платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком сразу после подписания настоящего Договора на основе выставленного Исполнителем счета.

3. Второй платеж составляет __________ (_________________________________) рублей и выплачивается Заказчиком в течение 5 дней с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ на основе выставленного Исполнителем счета.

ПОДПИСИ СТОРОН

с дизайнером в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оформлять серию изображений «» (далее – «Произведения») согласно заданиям Заказчика и передать Заказчику исключительные авторские права на использование Произведений в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а Заказчик обязуется уплачивать Исполнителю вознаграждение. Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется создавать произведения в соответствии с Заданиями Заказчика, форма которых установлена в Приложении №, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.Задания составляются в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, и подписываются обеими сторонами.

2.2. При необходимости Заказчик предоставляет Исполнителю экземпляры изображений, которые Исполнитель обязуется использовать в произведениях, в том числе с условием переработки и компьютерного оформления указанных изображений, согласно заданиям Заказчика.

2.3. Исполнитель обязуется создавать произведения своими силами и средствами и гарантирует наличие у него авторских прав на произведения. Сроки создания произведения предусматриваются в задании.

2.4. Заказчик обязуется рассмотреть представленное произведение и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. При получении указания Заказчика о внесении поправок и доработок Исполнитель обязуется в согласованные сроки внести требуемые исправления и представить произведение Заказчику. При получении одобрения Заказчика Исполнитель обязуется в согласованные сроки представить произведение в распечатанном виде, а также на машинном носителе в соответствии с требованиями Заказчика.

2.5. С окончательного варианта произведения снимается три копии, которые передаются Заказчику. На одной из копий проставляются отметки о сдаче произведения Исполнителем и принятии его Заказчиком, подписи сторон, а также дата приемки. Произведение считается принятым с момента подписания копии произведения сторонами. Заказчику передаются права только на то произведение, которое было принято по вышеуказанной форме.

2.6. Договор на передачу исключительных авторских прав на произведение считается заключенным с момента подписания сторонами задания на создание соответствующего произведения. Договор считается заключенным на условиях задания и настоящего договора.

2.7. Исполнитель предоставляет Заказчику следующие исключительные права на создаваемые произведения:

  • право на воспроизведение произведения (дублирование, тиражирование или иное размножение, т. е. неоднократное придание объективной формы, допускающей его функциональное использование) без ограничения тиража;
  • право на распространение экземпляров произведения любым способом;
  • право на обнародование произведения, т. е. на сообщение произведения в какой-либо иной форме или каким-либо способом неопределенному кругу лиц;
  • право на публичное использование произведения и демонстрацию в информационных, рекламных и прочих целях;
  • право импортировать экземпляры произведения в целях распространения;
  • право использовать произведение под фирменным наименованием, производственной маркой и товарным знаком Заказчика;
  • право переделывать произведение, использовать его в качестве основы для создания иных изображений и иным образом перерабатывать произведение (право на переработку).
  • право переуступить на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам.

2.8. Размер вознаграждения Исполнителю за создаваемое произведение и передачу прав на него предусматривается в задании.

2.10. Действие передаваемых исключительных авторских прав не ограничивается территориальными пределами.

2.11. Исполнитель не сохраняет за собой право использовать произведение самостоятельно или предоставлять аналогичные права на его использование третьим лицам.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, а также по договору на передачу исключительных авторских прав, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки. Если сторона, нарушившая договор, получила вследствие этого доходы, сторона, права которой нарушены, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

3.2. В случае нарушения договора сторона, чье право нарушено, вправе также потребовать признания права, восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и прекращения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

3.3. В случаях, не предусмотренных договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

4.1. Условия настоящего договора и заданий конфиденциальны и не подлежат разглашению.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства.

5.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует в течение .

7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, а также договор на передачу исключительных авторских прав по взаимному письменному соглашению, а также в иных случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

8.5. Адреса и платежные реквизиты сторон:

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик _________________

Исполнитель _________________